АО "СОЮЗДОРПРОЕКТ": Проектируют метро, но не умеют сосчитать 314 миллионов!

Я работаю в ГКУ "УДМС" (Управление дорожно-мостового строительства) и отвечаю за документы по крупным проектам. Мы заключили госконтракт с АО "СОЮЗДОРПРОЕКТ" — это же огромный институт с громким названием, целая "проектная махина"! Думали, что работа пойдет как по маслу, ведь речь о стратегическом объекте — корректировке проекта Сокольнической линии метро (Коммунарка-Потапово). Цена вопроса — 314 миллионов руб.Они должны были к лету 2024 года получить положительное заключение экспертизы по второму этапу. И что? Срок сорвали по полной! И не просто на недельку, а почти на четыре месяца! А из-за чего? Из-за того, что их "институтские" специалисты выдали сметную документацию, которая на 40% превышала все наши лимиты, утвержденные Адресной инвестиционной программой города! Сорок процентов! Это значит, что они не просто ошиблись, они поставили под удар финансирование всего проекта.Мы им, конечно, пытались помогать, отзывали документы из Мосгосэкспертизы, чтобы они хотя бы техническую часть успели защитить. А они потом в суде нагло пытаются переложить вину на нас, Заказчика, говорят, что мы им поздно какие-то "исходные данные" предоставили. Судья, слава богу, разобрался и подтвердил: это было наше содействие, а не их право на перенос сроков.Мы требовали с них за такую просрочку почти 6,9 млн. руб. неустойки. Суд, конечно, срезал сумму пополам, взыскав 3 438 381 руб. 55 коп. (спасибо статье 333 ГК РФ, которая всегда на стороне должников!). Но факт остается фактом: эта крупная, пафосная компания , которая должна быть образцом в проектировании дорог и метро, срывает сроки по госзаказу, выдает нерабочую смету и еще пытается обвинить в этом Заказчика.