АО Зеленодольский завод имени А.М. Горького судостроительный завод прикрылся санкциями, чтобы сорвать сроки

Я работаю в "Дирекции госзаказчика", и мы занимаемся строительством судов для всей страны. Наш истец в этом деле – это мы, и мы просто в ярости от того, как нас подставил этот Зеленодольский завод имени Горького! Мы им доверили строительство критически важных лоцмейстерских судов ледового класса, а они сорвали сроки по двум этапам почти на год (252 и 221 день просрочки). Из-за этого вся программа сдвигается!Мы, как госзаказчик, обязаны по закону выставить неустойку. Нас, кстати, самих часто ругают, что мы суды проигрываем, вот и на них надо было надавить. Мы им насчитали 52,5 миллиона руб.! Это огромная сумма, и мы считали, что она совершенно заслуженная. А что они? Они пошли в суд и начали рассказывать сказки про "форс-мажор".Да, мы знаем, что завод попал под санкции США, Евросоюза и даже Японии, потому что они строят военные корабли. Но это не значит, что можно просто бросить выполнение гражданского контракта! Они утверждают, что из-за санкций им не поставили главные двигатели и что во время ковида у них рабочих не хватало. Ну а что, у нас, госзаказчиков, санкций нет? У нас нет проблем?Сначала суд встал на нашу сторону, но потом эти кассационные "мудрецы" все отменили! Сказали, что мы неправильно посчитали, что надо было считать неустойку не от всей цены контракта. А потом вообще применили какой-то мораторий и, самое главное, заявили: "Ой, неустойка меньше 5% от контракта, поэтому ее надо списать!".В итоге, завод, который находится в санкционном списке и который реально сорвал сроки по ключевым позициям, не заплатил нам ни копейки! Мы проиграли 52,5 миллиона руб. из-за бюрократических уловок. А мы-то сами вынуждены теперь отчитываться за задержки судов! Это просто нечестно. Завод крупный, стратегический, а ведет себя как мелкий жулик.